tooltip

CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DE OBRA

 

REUNIDOS

De una parte nombre1, mayor de edad , ocupacion1, con domicilio en ciudad1 en la calle calle1 A, y DNI DNI1, en adelante el contratista.

email_contratista

 

De otra parte nombre2 , mayor de edad, ocupacion2, con domicilio en ciudad2  en la calle calle2 y DNI DNI2 en adelante  la propiedad.

email_propiedad

 

INTERVIENEN

Ambos en su propio nombre y derecho.

 

EXPONEN

Que nombre2, es propietaria de la vivienda situada en la direccion-de-la-obra

Que La Propiedad contrata al contratista la reforma de tipo_reforma de la vivienda de la direccion-de-la-obra

De acuerdo a las siguientes estipulaciones:

1ª El objeto de este contrato es la realización de las obras de reforma descritas en el presupuesto adjunto.

2ª El presupuesto se considera a precio cerrado sin que la diferencia de mediciones pueda variar el mismo. Presupuesto de importe_total

3ª El plazo de ejecución de la reforma será de plazo periodo a partir del fecha.

4ª El abono del presupuesto se realizará:

importe1 € a la firma del presente contrato siempre y cuando el contratista haya iniciado la obra. El resto hasta los importe_total € se abonará mediante medición de la obra ejecutada. Se realizará una retención de un porcentaje% hasta el final del plazo de garantía.

5ª El contratista , manifiesta estar dado de alta y en vigor en el impuesto de Actividades Económicas y en el régimen especial de Trabajadores Autónomos por lo que el incumplimiento de sus obligaciones sociales será de su exclusiva responsabilidad. Se adjunta al presente contrato el alta del impuesto.

6ª Cualquier cambio de las obras a realizar será objeto de valoración y aprobación por parte de la propiedad.

7ª El plazo de garantía se establece en numero_meses meses después de la finalización de la obra y entrega de los boletines de las instalaciones.

8ª Si el contratista ocasionase cualquier daño a terceras personas en el desempeño de su trabajo, este se compromete a asumir todos los gastos ocasionados por dichos daños,

9ª Este contrato y sus anexos constituyen un solo y único acuerdo entre las partes que lo otorgan. Los anexos que se puedan firmar posteriormente se consideraran parte complementaria e integrante del mismo.

10ª Para cuantas diferencias puedan surgir en relación con el presente contrato , las partes se someten expresamente al fuero y jurisdicción de los juzgados y tribunales de Madrid, con renuncia de cualquier otro que pudiera corresponderles.

 

ciudad fecha

 

LA PROPIEDAD

nombre2

EL CONTRATiSTA

nombre1

{{firma1}}

{{firma2}}

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Powered by docxpresso.com